Закупка и монтаж устройства продольной компенсации (УПК) для ферросплавной руднотермической печи

Номер конкурса: 000 Дата объявления: 22.12.2023 Последняя дата подачи заявки: 15.01.2024

Предмет тендера : «Закупка и монтаж устройства продольной компенсации (УПК) для ферросплавной руднотермической печи».

Тендер включает в себя закупку других сопутствующих товаров и оплату труда.

Плата за участие в тендере - 300 (триста) долларов США.

Участникам тендера необходимо обратиться по соответствующему адресу электронной почты (tender@bakusteel.com ) «Отдела закупок и снабжения» компании,  или обратиться письменно,  отправив заявку о намерении участвовать в тендере по почте на почтовый адрес компании: (Баку, Дарнагюл, ул. Мир -Джалала 15).

Поставщикам, желающим принять участие на основании объявления, необходимо отправить следующие первичные документы в формате PDF на адрес tender@bakusteel.com 15 января 2024 года, до 18:00 для получения условий тендера:

  1. Письменная заявка (заявление) на участие в тендере;
  2. Банковский документ об оплате за участие в тендере;
  3. Просроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам в стране, в которой осуществляется деятельность компании - справка соответствующего налогового органа о его отсутствии ;
  4. Копия утвержденного налоговыми органами финансового отчета о деятельности заявителя за последний год (если заявитель осуществляет деятельность менее года, копия финансового отчета об указанной деятельности, утвержденного налоговыми органами);
  5. Справка из банка о финансовом положении заявителя за последний год (если он вел деятельность более короткий период времени, то за весь период его деятельности);
  6. Полное имя, юридический статус, устав, страна регистрации и банковские реквизиты заявителя; (копии)
  7. В случае, если истец является нерезидентом, документ (сертификат), подтверждающий налоговое резидентство этих лиц, для целей определения налогового резидентства истца, который считается нерезидентом; ( в случае если компания осуществляет деятельность на территории Азербайджанской Рес публики)
  8. Заявитель должен предоставить заполненную и утвержденную подписью и печатью анкету PQQ – «Анкета для проверки квалификации потенциальных поставщиков» (а так же документы требуемые в анкете);

Поставщики, прошедшие предварительный отбор, смогут получить комплект условий предмета тендера (полные технические требования, проект, критерии оценки и дополнительные требования) у должностного лица, назначенного компанией, которое будет обмениваться информацией после предоставления банковского документа об оплате за участие по тендеру.

Должностное лицо компании «Baku Steel Company», обеспечивающее связь с подрядчиками (грузоотправителями) и обменивающееся с ними информацией – Али Ягубов.

Электронная почта: a.yaqubov@bakusteel.com

Контактный телефон : (010) 250 34 34

(012) 490 08 00 доб. 3624

Техническое задание

на внедрение системы компенсации реактивной мощности для достижения оптимальных режимов работы системы электроснабжения рудотермической печи

 

 

№ п/п

Перечень основных

данных и требований

Основные данные и требования
1 Наименование и месторасположение объекта Завод ферросплавов. г. Сумгаит.
2 Наименование проекта Установка устройства продольной компенсации для ферросплавной рудотермической печи.
3 Основание для проектирования. Рост производительности печи
4 Вид строительства. Реконструкция
5 Стадийность проектирования Рабочий проект – проектирование одностадийное. Исполнитель предварительно выполняет запрос исходной технической информации. Проектирование выполняется поэтапно с разработкой ОТР (Общий Технический Решение). После согласования ОТР со службами Заказчика выполнить разработку РП. (Рабочий проект)
6 Стадийность выполнения. Поэтапная стадийности выполнения (Этапы и характер выполняемых работ указываются в п.10 данного ТЗ)
7 Сроки выполнения работ 8 месяцев
8 Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа. Проектирование будет выполнено для рудно-термической печи с трансформаторами мощностью 3х11МВА U=35 кВ. (См. приложение №1 к ТЗ)
9 Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание.

Система компенсации РМ (Реактивный Мощности) должна состоять из следующих основных элементов:

1. Конденсаторная установка продольной компенсации реактивной мощности.

2. Высоковольтная коммутационная аппаратура.

3. Система релейной защиты и автоматики локальная.

4. АСУ на базе единого программно-технического комплекса (ПТК) с передачей и отображением информации о работе УПК в диспетчерском пункте.

5. Встроенное помещение блочно-модульной конструкции для размещения УПК.

6. Кабельная сеть для подключения и управления УПК.

7. Система вентиляции с фильтрацией воздуха от пыли.

10 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.

1. Разработка основных технических решений для применения устройства продольной компенсации (УПК) реактивной мощности для одной рудотермической печи с предоставлением укрупненного перечня необходимого основного оборудования и технических требований к нему.

2. Разработка рабочего проекта УПК.

3. Поставка оборудования, конструкций и материалов

4. СМР (Cтроительные Монтажные Работы)

5. Наладка, проведение промышленных и приемо-сдаточных испытаний основного технологического оборудования.

6. Наладка, проведение промышленных и приемо-сдаточных испытаний УПК.

7. Обучение эксплуатационного персонала.

11 Требования по энергосбережению. Мощность компенсирующего устройства выбрать из расчета обеспечения оптимального значения для работы рудно-термических печей.
12 Состав и виды документации Проектирование выполнить в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской  Республики. Сметная документация не требуется.
13 Режим выполнения работ/услуг Выполняется в соответствии с требованиями трудового законодательства Азербайджанской  Республики
14 Требования к документации по завершению работ Проектную документацию на азербайджанском  и русском языке, в электронном сканированном виде (CD или DVD диске, флэш носителе) в формате Acrobat Reader (pdf) с подписями.

Примечание: Все работы должны выполняться на основании данного технического задания .

Работы должны быть завершены в течение 8 (восьми) месяцев после подписания контракта.

Работы будут проводиться на территории ЗАО «Baku Steel Company».

Участники тендера должны отправить свое ценовое предложение на адрес электронной почты ЗАО «Baku Steel Company» tender@bakusteel.com  до 15 января 2024 года до 18:00. Инструкции по подаче предложения будут предоставлены в комплекте условий. Предложения, предоставленные после указанного времени, будут исключены из тендера и рассматриваться не будут.

Оглашение предложений по тендеру состоится на онлайн встрече 17 января 2024 года в 10:00 посредством ZOOM Call. В огдашении поступивших предложений могут участвовать уполномоченные представители поставщиков.

Для участия в оглашении предложений, уполномоченным представителям необходимо предоставить доверенность от компании, которую они представляют. Поставщику необходимо отправить копию удостоверения личности уполномоченного лица и доверенности в формате PDF на адрес tender@bakusteel.com не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до онлайн встречи.

Свяжитесь с нами